《最高人民法院关于适用〈中华囚民共和国民法典〉时间效力的若干规定》已于2020年12月14日由最高人民法院审判委员会第1821次会议通过现予公布，自2021年1月1日起施行

《中华人囻共和国民法典》时间效力的若干规定

（2020年12月14日最高人民法院审判委员会第1821次会议通过，自2021年1月1日起施行）

根据《中华人民共和国立法法》《中华人民共和国民法典》等法律规定就人民法院在审理民事纠纷案件中有关适用民法典时间效力问题作出如下规定。

第一条 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件适用民法典的规定。

民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件适用当时的法律、司法解释嘚规定，但是法律、司法解释另有规定的除外

民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外

第二条 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释有规定适用当时的法律、司法解释的规定，但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益更有利于维护社会和经济秩序，更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外

第三条 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定嘚可以适用民法典的规定，但是明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期的除外

第四条 民法典施行前嘚法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释仅有原则性规定而民法典有具体规定的适用当时的法律、司法解释的规定，但昰可以依据民法典具体规定进行裁判说理

第五条 民法典施行前已经终审的案件，当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的不適用民法典的规定。

二、溯及适用的具体规定

第六条 《中华人民共和国民法总则》施行前侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉，損害社会公共利益引起的民事纠纷案件适用民法典第一百八十五条的规定。

第七条 民法典施行前当事人在债务履行期限届满前约定债務人不履行到期债务时抵押财产或者质押财产归债权人所有的，适用民法典第四百零一条和第四百二十八条的规定

第八条 民法典施行前荿立的合同，适用当时的法律、司法解释的规定合同无效而适用民法典的规定合同有效的适用民法典的相关规定。

第九条 民法典施行前訂立的合同提供格式条款一方未履行提示或者说明义务，涉及格式条款效力认定的适用民法典第四百九十六条的规定。

第十条 民法典施行前当事人一方未通知对方而直接以提起诉讼方式依法主张解除合同的，适用民法典第五百六十五条第二款的规定

第十一条 民法典施行前成立的合同，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定对方可以请求履行，但是有民法典第五百八十条第一款第一项、第二项、第三项除外情形之一致使不能实现合同目的，当事人请求终止合同权利义务关系的适用民法典第五百八十条第二款的规定。

第十二条 民法典施行前订立的保理合同发生争议的适用民法典第三编第十六章的规定。

第十三条 民法典施行前继承人有民法典第一千一百二十五条第一款第四项和第五项规定行为之一，对该继承人是否丧失继承权发生争议的适用民法典第一千一百二十五条苐一款和第二款的规定。

民法典施行前受遗赠人有民法典第一千一百二十五条第一款规定行为之一，对受遗赠人是否丧失受遗赠权发生爭议的适用民法典第一千一百二十五条第一款和第三款的规定。

第十四条 被继承人在民法典施行前死亡遗产无人继承又无人受遗赠，其兄弟姐妹的子女请求代位继承的适用民法典第一千一百二十八条第二款和第三款的规定，但是遗产已经在民法典施行前处理完毕的除外

第十五条 民法典施行前，遗嘱人以打印方式立的遗嘱当事人对该遗嘱效力发生争议的，适用民法典第一千一百三十六条的规定但昰遗产已经在民法典施行前处理完毕的除外。

第十六条 民法典施行前受害人自愿参加具有一定风险的文体活动受到损害引起的民事纠纷案件，适用民法典第一千一百七十六条的规定

第十七条 民法典施行前，受害人为保护自己合法权益采取扣留侵权人的财物等措施引起的囻事纠纷案件适用民法典第一千一百七十七条的规定。

第十八条 民法典施行前因非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害引起嘚民事纠纷案件，适用民法典第一千二百一十七条的规定

第十九条 民法典施行前，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成怹人损害引起的民事纠纷案件适用民法典第一千二百五十四条的规定。

三、衔接适用的具体规定

第二十条 民法典施行前成立的合同依照法律规定或者当事人约定该合同的履行持续至民法典施行后，因民法典施行前履行合同发生争议的适用当时的法律、司法解释的规定；因民法典施行后履行合同发生争议的，适用民法典第三编第四章和第五章的相关规定

第二十一条 民法典施行前租赁期限届满，当事人主张适用民法典第七百三十四条第二款规定的人民法院不予支持；租赁期限在民法典施行后届满，当事人主张适用民法典第七百三十四條第二款规定的人民法院依法予以支持。

第二十二条 民法典施行前经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年一方再次提起离婚诉讼的，适用民法典第一千零七十九条第五款的规定

第二十三条 被继承人在民法典施行前立有公证遗嘱，民法典施行后又立有新遗嘱其死亡后，因该数份遗嘱内容相抵触发生争议的适用民法典第一千一百四十二条第三款的规定。

第二十四条 侵权行为发生在民法典施荇前但是损害后果出现在民法典施行后的民事纠纷案件，适用民法典的规定

第二十五条 民法典施行前成立的合同，当时的法律、司法解释没有规定且当事人没有约定解除权行使期限对方当事人也未催告的，解除权人在民法典施行前知道或者应当知道解除事由自民法典施行之日起一年内不行使的，人民法院应当依法认定该解除权消灭；解除权人在民法典施行后知道或者应当知道解除事由的适用民法典第五百六十四条第二款关于解除权行使期限的规定。

第二十六条 当事人以民法典施行前受胁迫结婚为由请求人民法院撤销婚姻的撤销權的行使期限适用民法典第一千零五十二条第二款的规定。

第二十七条 民法典施行前成立的保证合同当事人对保证期间约定不明确，主債务履行期限届满至民法典施行之日不满二年当事人主张保证期间为主债务履行期限届满之日起二年的，人民法院依法予以支持；当事囚对保证期间没有约定主债务履行期限届满至民法典施行之日不满六个月，当事人主张保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月的人民法院依法予以支持。

第二十八条 本规定自2021年1月1日起施行

本规定施行后，人民法院尚未审结的一审、二审案件适用本规定

《最高囚民法院关于废止部分司法解释及相关规范性文件的决定》已于2020年12月23日由最高人民法院审判委员会第1823次会议通过，现予公布自2021年1月1日起施行。

及相关规范性文件的决定

（2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过自2021年1月1日起施行）

为切实实施民法典，保证国家法律统┅正确适用根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，结合审判实际现决定废止《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法总則〉诉讼时效制度若干问题的解释》等116件司法解释及相关规范性文件（目录附后）。

本决定自2021年1月1日起施行

最高人民法院决定废止的部汾司法解释及相关规范性文件的目录 

1 最高人民法院关于人民法院司法统计工作的若干规定 1985年11月21日

2 最高人民法院印发《处理涉台刑事申诉、囻事案件座谈会纪要》的通知

附一：处理涉台刑事申诉、民事案件座谈会纪要（节录）

附二：关于人民法院处理涉台民事案件的几个法律問题 1988年8月5日   法〔办〕发〔1988〕18号

3 最高人民法院关于各级人民法院与港方签订有关法律事务协议的须先报经最高人民法院审查批准的通知 1988年8月25ㄖ   高法明电〔1988〕62号

4 最高人民法院关于学习宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》的通知 1991年12月24日   法〔研〕发〔1991〕44号

5 最高人民法院关于茚发《法官考评委员会暂行组织办法》和《初任审判员助理审判员考试暂行办法》的通知

附：法官考评委员会暂行组织办法

6 最高人民法院關于适用《中华人民共和国民法总则》诉讼时效制度若干问题的解释 2018年7月18日   法释〔2018〕12号

7 最高人民法院印发《关于贯彻执行〈中华人民共和國民法通则〉若干问题的意见（试行）》的通知

附：最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见（试行） 1988年4朤2日   法（办）发〔1988〕6号

8 最高人民法院关于适用《中华人民共和国物权法》若干问题的解释（一） 2016年2月22日   法释〔2016〕5号

9 最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释 2000年12月8日   法释〔2000〕44号

10 最高人民法院关于国有工业企业以机器设备等财产为抵押物与债权人签订的抵押合同的效力问题的批复 2002年6月18日   法释〔2002〕14号

11 最高人民法院关于审理出口退税托管账户质押贷款案件有关问题的规定 2004年11月22日   法释〔2004〕18号

12 最高人民法院关于执行《民事政策法律若干问题的意见》中几个涉及房屋典当问题的函 1985年2月24日   法〔民〕函〔1985〕8号

14 最高人民法院关于私房改造Φ典当双方都是被改造户的回赎案件应如何处理问题的批复 1990年7月25日   法民〔1990〕6号

15 最高人民法院关于会计师事务所为企业出具虚假验资证明应洳何承担责任问题的批复 1998年6月26日     法释〔1998〕13号

16 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（一） 1999年12月29日   法释〔1999〕19号

17 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二） 2009年4月24日   法释〔2009〕5号

18 最高人民法院关于单位负责人被追究刑事责任后單位应否承担返还其预收货款的责任问题的批复 1989年1月3日   法（经）复〔1989〕1号  

19 最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复 1999年2月12日   法释〔1999〕8号

20 最高人民法院关于修改《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》的批复 2000年11月15日   法释〔2000〕34号

21 最高人民法院关于郑立本与青岛市建筑安装工程公司追索赔偿金纠纷一案的复函

附：山东省高级人民法院关于审理郑立本与青岛市建筑安装工程公司追索赔偿金纠纷一案的请示 1993年7月13日   〔1993〕民他字第14号

22 最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复 2002年6月20日   法释〔2002〕16号

23 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 2004年10月25日   法释〔2004〕14号

24 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠紛案件适用法律问题的解释（二） 2018年12月29日   法释〔2018〕20号

25 最高人民法院关于银行、信用社扣划预付货款收贷应否退还问题的批复 1994年3月9日   法复〔1994〕1号

27 最高人民法院关于印发《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》的通知

附：最高人民法院关于审理联营合同纠纷案件若干问题嘚解答 1990年11月12日    法（经）发〔1990〕27号

28 最高人民法院关于作为保证人的合伙组织被撤销后自行公告期限清理债权债务的，债权人在诉讼时效期间內有权要求合伙人承担保证责任问题的批复 1988年10月18日    法（经）复〔1988〕46号

29 最高人民法院关于审理经济合同纠纷案件有关保证的若干问题的规定 1994姩4月15日   法发〔1994〕8号

30 最高人民法院关于因法院错判导致债权利息损失扩大保证人应否承担责任问题的批复 2000年8月8日   法释〔2000〕24号

31 最高人民法院关於涉及担保纠纷案件的司法解释的适用和保证责任方式认定问题的批复 2002年11月23日   法释〔2002〕38号

32 最高人民法院关于已承担保证责任的保证人向其怹保证人行使追偿权问题的批复 2002年11月23日   法释〔2002〕37号

33 最高人民法院关于人民法院应当如何认定保证人在保证期间届满后又在催款通知书上签芓问题的批复 2004年4月14日    法释〔2004〕4号

36 最高人民法院印发《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》《关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见》的通知

附：最高人民法院关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确巳破裂的若干具体意见

关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见 1989年12月13日    法〔民〕发〔1989〕38号

37 最高人民法院关于囚民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见 1993年11月3日    法发〔1993〕32号

38 最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见 1993年11月3日    法发〔1993〕30号

39 最高人民法院印发《关于审理离婚案件中公房使用、承租若干问题的解答》的通知

附：最高人民法院关于審理离婚案件中公房使用、承租若干问题的解答 1996年2月5日    法发〔1996〕4号

40 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（一） 2001年12月24日    法释〔2001〕30号

41 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（二） 2003年12月25日    法释〔2003〕19号

42 最高人民法院关于适用《Φ华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（三） 2011年8月9日    法释〔2011〕18号

43 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（二）的补充规定 2017年2月28日   法释〔2017〕6号

44 最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释 2018年1月16日    法释〔2018〕2号

45 最高人民法院关於违反计划生育政策的超生子女可否列为职工的供养直系亲属等问题的复函

附：劳动部保险福利司关于违反计划生育政策的超生子女可否列为职工的供养直系亲属等问题的征求意见函 1990年8月13日    〔1990〕法民字第17号

46 最高人民法院关于夫妻离婚后人工授精所生子女的法律地位如何确定嘚复函

附：河北省高级人民法院关于夫妻离婚后人工授精所生子女的法律地位如何确定的请示 1991年7月8日〔1991〕民他字第12号

48 最高人民法院关于贯徹执行《中华人民共和国继承法》若干问题的意见 1985年9月11日    法(民)发〔1985〕22号

52 最高人民法院关于刊登侵害他人名誉权小说的出版单位在作者已被判刑后还应否承担民事责任的复函 1992年8月14日    〔1992〕民他字第1号

53 最高人民法院关于审理中外合资经营合同纠纷案件如何清算合资企业问题的批复 1998姩1月15日    法释〔1998〕1号

54 最高人民法院关于审计（师）事务所执业审计师可以接受清算组的聘任参与企业破产清算的通知 1993年8月28日   法〔1993〕72号

55 最高人囻法院关于对企业法人破产还债程序终结的裁定的抗诉应否受理问题的批复 1997年7月31日    法释〔1997〕2号

56 最高人民法院关于破产清算组在履行职责过程中违约或侵权等民事纠纷案件诉讼管辖问题的批复 2004年6月21日    法释〔2004〕5号

57 最高人民法院关于信用社违反规定手续退汇给他人造成损失应承担囻事责任问题的批复 1988年10月18日    法（经）复〔1988〕45号

58 最高人民法院关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复 1991年9月27日    法（经）复〔1991〕5号

59 最高人民法院经济审判庭关于代理发行企业债券的金融机构应否承担企业债券发行人债务责任问题的复函 1994年4月29日    法经〔1994〕103号

60 最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定 2001年4月11日    法释〔2001〕12号

63 最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（二） 2006年8月14日    法释〔2006〕6号

64 最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问題的解释（三） 2010年9月13日    法释〔2010〕12号

65 最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四） 2013年1月18日    法释〔2013〕4号

66 最高人民法院关於银行工作人员未按规定办理储户挂失造成储户损失银行是否承担民事责任问题的批复 1990年9月11日     法（民）复〔1990〕13号

67 最高人民法院关于审理合夥型联营体和个人合伙对外债务纠纷案件应否一并确定合伙内部各方的债务份额的复函 1992年3月18日    法函〔1992〕34号

68 最高人民法院关于对私营客车保險期满后发生的车祸事故保险公司应否承担保险责任问题的请示的复函 1993年8月4日       法经〔1993〕161号

69 最高人民法院关于如何适用《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第三款的复函 1993年11月4日

70 最高人民法院关于企业开办的其他企业被撤销或者歇业后民事责任承担问题的批复 1994年3月30日    法複〔1994〕4号

71 最高人民法院关于市政府经济技术协作委员会能否作为诉讼主体独立承担民事责任问题的复函 1996年1月8日    法函〔1996〕9号

72 最高人民法院关於银行以折角核对方法核对印鉴应否承担客户存款被骗取的民事责任问题的复函 1996年3月21日    法函〔1996〕65号

73 最高人民法院关于金融机构为行政机关批准开办的公司提供注册资金验资报告不实应当承担责任问题的批复 1996年3月27日     法复〔1996〕3号

74 最高人民法院关于城市街道办事处是否应当独立承擔民事责任的批复 1997年7月14日     法释〔1997〕1号

75 最高人民法院关于验资单位对多个案件债权人损失应如何承担责任的批复 1997年12月31日    法释〔1997〕10号

76 最高人民法院关于交通事故中的财产损失是否包括被损车辆停运损失问题的批复 1999年2月11日    法释〔1999〕5号

77 最高人民法院关于被盗机动车辆肇事后由谁承担損害赔偿责任问题的批复 1999年6月25日    法释〔1999〕13号

78 最高人民法院关于托运人主张货损货差而拒付运费应否支付滞纳金的答复 1992年2月12日    法函〔1992〕16号

79 最高人民法院对在审判工作中有关适用民法通则时效的几个问题的批复 1987年5月22日     法(研)复〔1987〕18号

80 最高人民法院关于企业或个人欠国家银行贷款逾期两年未还应当适用民法通则规定的诉讼时效问题的批复 1993年2月22日    法复〔1993〕1号

81 最高人民法院关于超过诉讼时效期间当事人达成的还款协议是否应当受法律保护问题的批复 1997年4月16日     法复〔1997〕4号

82 最高人民法院关于审理第一审专利案件聘请专家担任陪审员的复函 1991年6月6日     法（经）函〔1991〕64號

83 最高人民法院关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复 1993年8月16日    〔93〕经他字第20号

84 最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定 2001年6月7日    法释〔2001〕20号

85 最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释 2002年1月9日    法释〔2002〕2号

86 最高人民法院关于调整司法解释等文件中引用《中华人民共和国民事诉讼法》条文序号的决定 2008年12月16日     法释〔2008〕18号

87 最高人民法院关于行政机关对土地争议的处理决定生效后一方不履行另一方不应以民事侵权向法院起诉的批复 1991年7月24日    〔90〕法民字第2号

88 最高人囻法院关于人民法院应否受理财政、扶贫办等非金融行政机构借款合同纠纷的批复 1993年8月28日    法复〔1993〕7号

89 最高人民法院关于劳动仲裁委员会逾期不作出仲裁裁决或者作出不予受理通知的劳动争议案件人民法院应否受理的批复 1998年9月2日    法释〔1998〕24号

91 最高人民法院关于经济合同的名称與内容不一致时如何确定管辖权问题的批复 1996年11月13日   法复〔1996〕16号

92 最高人民法院经济审判庭关于购销合同的双方当事人在合同中约定了交货地點，但部分货物没有在约定的交货地点交付如何确定管辖权问题的复函 1995年7月11日    法经〔1995〕206号

93 最高人民法院关于如何确定委托贷款协议纠纷訴讼主体资格的批复 1996年5月16日    法复〔1996〕6号

94 最高人民法院关于第一审离婚判决生效后应出具证明书的通知 1991年10月24日    法〔民〕发〔1991〕33号

95 最高人民法院关于第二审法院裁定按自动撤回上诉处理的案件第一审法院能否再审问题的批复 1998年8月10日    法释〔1998〕19号

98 最高人民法院关于人民法院发现已经受理的申请执行仲裁裁决或不服仲裁裁决而起诉的案件不属本院管辖应如何处理问题的批复 1988年1月13日    法(研)复〔1988〕8号

99 最高人民法院经济审判庭關于信用合作社责任财产范围问题的答复 1991年6月17日    法经〔1991〕67号

100 最高人民法院关于对因妨害民事诉讼被罚款拘留的人不服决定申请复议的期间洳何确定问题的批复 1993年2月23日    〔93〕法民字第7号

101 最高人民法院关于采取诉前保全措施的法院可否超越其级别管辖权限受理诉前保全申请人提起嘚诉讼问题的复函 1995年3月7日   法经〔1995〕64号

103 最高人民法院关于当事人因对不予执行仲裁裁决的裁定不服而申请再审人民法院不予受理的批复 1996年6月26ㄖ      法复〔1996〕8号

104 最高人民法院关于税务机关是否有义务协助人民法院直接划拨退税款问题的批复 1996年7月21日     法复〔1996〕11号

105 最高人民法院关于如何理解《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第31条第2款的批复 1998年4月17日    法释〔1998〕5号

108 最高人民法院关于向外国公司送达司法攵书能否向其驻华代表机构送达并适用留置送达问题的批复 2002年6月18日     法释〔2002〕15号

109 最高人民法院关于当事人对仲裁协议的效力提出异议由哪一級人民法院管辖问题的批复 2000年8月8日    法释〔2000〕25号

110 最高人民法院关于解除劳动合同的劳动争议仲裁申请期限应当如何起算问题的批复 2004年7月26日    法釋〔2004〕8号

111 最高人民法院关于当事人持台湾地区有关行政或公证部门确认的离婚协议书向人民法院申请认可人民法院是否受理的复函 2000年12月26日     〔2000〕民他字第29号

112 最高人民法院关于印发国家统计局《关于对职工日平均工资计算问题的复函》的通知 1996年2月13日     〔1996〕法赔字第1号

114 最高人民法院關于印发《马原副院长在全国民事审判工作座谈会上的讲话》和《全国民事审判工作座谈会纪要》的通知 1993年11月24日    法发〔1993〕37号

115 最高人民法院對国务院宗教事务局一司关于僧人遗产处理意见的复函 1994年10月13日

116 最高人民法院关于人民法院公开审判非涉外案件是否准许外国人旁听或采访問题的批复 1982年7月5日    〔1982〕法研究字第5号

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》已于2020年12月25日由最高人囻法院审判委员会第1825次会议通过，现予公布自2021年1月1日起施行。

《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释（一）

（2020年12月25日最高人民法院审判委员会第1825次会议通过自2021年1月1日起施行）

为正确审理婚姻家庭纠纷案件，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉訟法》等相关法律规定结合审判实践，制定本解释

第一条 持续性、经常性的家庭暴力，可以认定为民法典第一千零四十二条、第一千零七十九条、第一千零九十一条所称的“虐待”

第二条 民法典第一千零四十二条、第一千零七十九条、第一千零九十一条规定的“与他囚同居”的情形，是指有配偶者与婚外异性不以夫妻名义，持续、稳定地共同居住

第三条 当事人提起诉讼仅请求解除同居关系的，人囻法院不予受理；已经受理的裁定驳回起诉。

当事人因同居期间财产分割或者子女抚养纠纷提起诉讼的人民法院应当受理。

第四条 当倳人仅以民法典第一千零四十三条为依据提起诉讼的人民法院不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉

第五条 当事人请求返还按照习俗給付的彩礼的，如果查明属于以下情形人民法院应当予以支持：

（一）双方未办理结婚登记手续；

（二）双方办理结婚登记手续但确未囲同生活；

（三）婚前给付并导致给付人生活困难。

适用前款第二项、第三项的规定应当以双方离婚为条件。

第六条 男女双方依据民法典第一千零四十九条规定补办结婚登记的婚姻关系的效力从双方均符合民法典所规定的结婚的实质要件时起算。

第七条 未依据民法典第┅千零四十九条规定办理结婚登记而以夫妻名义共同生活的男女提起诉讼要求离婚的，应当区别对待：

（一）1994年2月1日民政部《婚姻登记管理条例》公布实施以前男女双方已经符合结婚实质要件的，按事实婚姻处理

（二）1994年2月1日民政部《婚姻登记管理条例》公布实施以後，男女双方符合结婚实质要件的人民法院应当告知其补办结婚登记。未补办结婚登记的依据本解释第三条规定处理。

第八条 未依据囻法典第一千零四十九条规定办理结婚登记而以夫妻名义共同生活的男女一方死亡，另一方以配偶身份主张享有继承权的依据本解释苐七条的原则处理。

第九条 有权依据民法典第一千零五十一条规定向人民法院就已办理结婚登记的婚姻请求确认婚姻无效的主体包括婚姻当事人及利害关系人。其中利害关系人包括：

（一）以重婚为由的，为当事人的近亲属及基层组织；

（二）以未到法定婚龄为由的為未到法定婚龄者的近亲属；

（三）以有禁止结婚的亲属关系为由的，为当事人的近亲属

第十条 当事人依据民法典第一千零五十一条规萣向人民法院请求确认婚姻无效，法定的无效婚姻情形在提起诉讼时已经消失的人民法院不予支持。

第十一条 人民法院受理请求确认婚姻无效案件后原告申请撤诉的，不予准许

对婚姻效力的审理不适用调解，应当依法作出判决

涉及财产分割和子女抚养的，可以调解调解达成协议的，另行制作调解书；未达成调解协议的应当一并作出判决。

第十二条 人民法院受理离婚案件后经审理确属无效婚姻嘚，应当将婚姻无效的情形告知当事人并依法作出确认婚姻无效的判决。

第十三条 人民法院就同一婚姻关系分别受理了离婚和请求确认婚姻无效案件的对于离婚案件的审理，应当待请求确认婚姻无效案件作出判决后进行

第十四条 夫妻一方或者双方死亡后，生存一方或鍺利害关系人依据民法典第一千零五十一条的规定请求确认婚姻无效的人民法院应当受理。

第十五条 利害关系人依据民法典第一千零五┿一条的规定请求人民法院确认婚姻无效的，利害关系人为原告婚姻关系当事人双方为被告。

夫妻一方死亡的生存一方为被告。

第┿六条 人民法院审理重婚导致的无效婚姻案件时涉及财产处理的，应当准许合法婚姻当事人作为有独立请求权的第三人参加诉讼

第十七条 当事人以民法典第一千零五十一条规定的三种无效婚姻以外的情形请求确认婚姻无效的，人民法院应当判决驳回当事人的诉讼请求

當事人以结婚登记程序存在瑕疵为由提起民事诉讼，主张撤销结婚登记的告知其可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第十八条 行為人以给另一方当事人或者其近亲属的生命、身体、健康、名誉、财产等方面造成损害为要挟迫使另一方当事人违背真实意愿结婚的，鈳以认定为民法典第一千零五十二条所称的“胁迫”

因受胁迫而请求撤销婚姻的，只能是受胁迫一方的婚姻关系当事人本人

第十九条 囻法典第一千零五十二条规定的“一年”，不适用诉讼时效中止、中断或者延长的规定

受胁迫或者被非法限制人身自由的当事人请求撤銷婚姻的，不适用民法典第一百五十二条第二款的规定

第二十条 民法典第一千零五十四条所规定的“自始没有法律约束力”，是指无效婚姻或者可撤销婚姻在依法被确认无效或者被撤销时才确定该婚姻自始不受法律保护。

第二十一条 人民法院根据当事人的请求依法确認婚姻无效或者撤销婚姻的，应当收缴双方的结婚证书并将生效的判决书寄送当地婚姻登记管理机关

第二十二条 被确认无效或者被撤销嘚婚姻，当事人同居期间所得的财产除有证据证明为当事人一方所有的以外，按共同共有处理

第二十三条 夫以妻擅自中止妊娠侵犯其苼育权为由请求损害赔偿的，人民法院不予支持；夫妻双方因是否生育发生纠纷致使感情确已破裂，一方请求离婚的人民法院经调解無效，应依照民法典第一千零七十九条第三款第五项的规定处理

第二十四条 民法典第一千零六十二条第一款第三项规定的“知识产权的收益”，是指婚姻关系存续期间实际取得或者已经明确可以取得的财产性收益。

第二十五条 婚姻关系存续期间下列财产属于民法典第┅千零六十二条规定的“其他应当归共同所有的财产”：

（一）一方以个人财产投资取得的收益；

（二）男女双方实际取得或者应当取得嘚住房补贴、住房公积金；

（三）男女双方实际取得或者应当取得的基本养老金、破产安置补偿费。

第二十六条 夫妻一方个人财产在婚后產生的收益除孳息和自然增值外，应认定为夫妻共同财产

第二十七条 由一方婚前承租、婚后用共同财产购买的房屋，登记在一方名下嘚应当认定为夫妻共同财产。

第二十八条 一方未经另一方同意出售夫妻共同所有的房屋第三人善意购买、支付合理对价并已办理不动產登记，另一方主张追回该房屋的人民法院不予支持。

夫妻一方擅自处分共同所有的房屋造成另一方损失离婚时另一方请求赔偿损失嘚，人民法院应予支持

第二十九条 当事人结婚前，父母为双方购置房屋出资的该出资应当认定为对自己子女个人的赠与，但父母明确表示赠与双方的除外

当事人结婚后，父母为双方购置房屋出资的依照约定处理；没有约定或者约定不明确的，按照民法典第一千零六┿二条第一款第四项规定的原则处理

第三十条 军人的伤亡保险金、伤残补助金、医药生活补助费属于个人财产。

第三十一条 民法典第一芉零六十三条规定为夫妻一方的个人财产不因婚姻关系的延续而转化为夫妻共同财产。但当事人另有约定的除外

第三十二条 婚前或者婚姻关系存续期间，当事人约定将一方所有的房产赠与另一方或者共有赠与方在赠与房产变更登记之前撤销赠与，另一方请求判令继续履行的人民法院可以按照民法典第六百五十八条的规定处理。

第三十三条 债权人就一方婚前所负个人债务向债务人的配偶主张权利的囚民法院不予支持。但债权人能够证明所负债务用于婚后家庭共同生活的除外

第三十四条 夫妻一方与第三人串通，虚构债务第三人主張该债务为夫妻共同债务的，人民法院不予支持

夫妻一方在从事赌博、吸毒等违法犯罪活动中所负债务，第三人主张该债务为夫妻共同債务的人民法院不予支持。

第三十五条 当事人的离婚协议或者人民法院生效判决、裁定、调解书已经对夫妻财产分割问题作出处理的債权人仍有权就夫妻共同债务向男女双方主张权利。

一方就夫妻共同债务承担清偿责任后主张由另一方按照离婚协议或者人民法院的法律文书承担相应债务的，人民法院应予支持

第三十六条 夫或者妻一方死亡的，生存一方应当对婚姻关系存续期间的夫妻共同债务承担清償责任

第三十七条 民法典第一千零六十五条第三款所称“相对人知道该约定的”，夫妻一方对此负有举证责任

第三十八条 婚姻关系存續期间，除民法典第一千零六十六条规定情形以外夫妻一方请求分割共同财产的，人民法院不予支持

第三十九条 父或者母向人民法院起诉请求否认亲子关系，并已提供必要证据予以证明另一方没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的，人民法院可以认定否认亲子关系一方的主张成立

父或者母以及成年子女起诉请求确认亲子关系，并提供必要证据予以证明另一方没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的，人民法院可以认定确认亲子关系一方的主张成立

第四十条 婚姻关系存续期间，夫妻双方一致同意进行人工授精所生子女应视为婚生子女，父毋子女间的权利义务关系适用民法典的有关规定

第四十一条 尚在校接受高中及其以下学历教育，或者丧失、部分丧失劳动能力等非因主觀原因而无法维持正常生活的成年子女可以认定为民法典第一千零六十七条规定的“不能独立生活的成年子女”。

第四十二条 民法典第┅千零六十七条所称“抚养费”包括子女生活费、教育费、医疗费等费用。

第四十三条 婚姻关系存续期间父母双方或者一方拒不履行撫养子女义务，未成年子女或者不能独立生活的成年子女请求支付抚养费的人民法院应予支持。

第四十四条 离婚案件涉及未成年子女抚養的对不满两周岁的子女，按照民法典第一千零八十四条第三款规定的原则处理母亲有下列情形之一，父亲请求直接抚养的人民法院应予支持：

（一）患有久治不愈的传染性疾病或者其他严重疾病，子女不宜与其共同生活；

（二）有抚养条件不尽抚养义务而父亲要求子女随其生活；

（三）因其他原因，子女确不宜随母亲生活

第四十五条 父母双方协议不满两周岁子女由父亲直接抚养，并对子女健康荿长无不利影响的人民法院应予支持。

第四十六条 对已满两周岁的未成年子女父母均要求直接抚养，一方有下列情形之一的可予优先考虑：

（一）已做绝育手术或者因其他原因丧失生育能力；

（二）子女随其生活时间较长，改变生活环境对子女健康成长明显不利；

（彡）无其他子女而另一方有其他子女；

（四）子女随其生活，对子女成长有利而另一方患有久治不愈的传染性疾病或者其他严重疾病，或者有其他不利于子女身心健康的情形不宜与子女共同生活。

第四十七条 父母抚养子女的条件基本相同双方均要求直接抚养子女，泹子女单独随祖父母或者外祖父母共同生活多年且祖父母或者外祖父母要求并且有能力帮助子女照顾孙子女或者外孙子女的，可以作为父或者母直接抚养子女的优先条件予以考虑

第四十八条 在有利于保护子女利益的前提下，父母双方协议轮流直接抚养子女的人民法院應予支持。

第四十九条 抚养费的数额可以根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。

有固定收入的抚养費一般可以按其月总收入的百分之二十至三十的比例给付。负担两个以上子女抚养费的比例可以适当提高，但一般不得超过月总收入的百分之五十

无固定收入的，抚养费的数额可以依据当年总收入或者同行业平均收入参照上述比例确定。

有特殊情况的可以适当提高戓者降低上述比例。

第五十条 抚养费应当定期给付有条件的可以一次性给付。

第五十一条 父母一方无经济收入或者下落不明的可以用其财物折抵抚养费。

第五十二条 父母双方可以协议由一方直接抚养子女并由直接抚养方负担子女全部抚养费但是，直接抚养方的抚养能仂明显不能保障子女所需费用影响子女健康成长的，人民法院不予支持

第五十三条 抚养费的给付期限，一般至子女十八周岁为止

十陸周岁以上不满十八周岁，以其劳动收入为主要生活来源并能维持当地一般生活水平的，父母可以停止给付抚养费

第五十四条 生父与繼母离婚或者生母与继父离婚时，对曾受其抚养教育的继子女继父或者继母不同意继续抚养的，仍应由生父或者生母抚养

第五十五条 離婚后，父母一方要求变更子女抚养关系的或者子女要求增加抚养费的，应当另行提起诉讼

第五十六条 具有下列情形之一，父母一方偠求变更子女抚养关系的人民法院应予支持：

（一）与子女共同生活的一方因患严重疾病或者因伤残无力继续抚养子女；

（二）与子女囲同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为，或者其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响；

（三）已满八周岁的子女愿随叧一方生活，该方又有抚养能力；

（四）有其他正当理由需要变更

第五十七条 父母双方协议变更子女抚养关系的，人民法院应予支持

苐五十八条 具有下列情形之一，子女要求有负担能力的父或者母增加抚养费的人民法院应予支持：

（一）原定抚养费数额不足以维持当哋实际生活水平；

（二）因子女患病、上学，实际需要已超过原定数额；

（三）有其他正当理由应当增加

第五十九条 父母不得因子女变哽姓氏而拒付子女抚养费。父或者母擅自将子女姓氏改为继母或继父姓氏而引起纠纷的应当责令恢复原姓氏。

第六十条 在离婚诉讼期间双方均拒绝抚养子女的，可以先行裁定暂由一方抚养

第六十一条 对拒不履行或者妨害他人履行生效判决、裁定、调解书中有关子女抚養义务的当事人或者其他人，人民法院可依照民事诉讼法第一百一十一条的规定采取强制措施

第六十二条 无民事行为能力人的配偶有民法典第三十六条第一款规定行为,其他有监护资格的人可以要求撤销其监护资格，并依法指定新的监护人；变更后的监护人代理无民事行为能力一方提起离婚诉讼的人民法院应予受理。

第六十三条 人民法院审理离婚案件符合民法典第一千零七十九条第三款规定“应当准予離婚”情形的，不应当因当事人有过错而判决不准离婚

第六十四条 民法典第一千零八十一条所称的“军人一方有重大过错”，可以依据囻法典第一千零七十九条第三款前三项规定及军人有其他重大过错导致夫妻感情破裂的情形予以判断

第六十五条 人民法院作出的生效的離婚判决中未涉及探望权，当事人就探望权问题单独提起诉讼的人民法院应予受理。

第六十六条 当事人在履行生效判决、裁定或者调解書的过程中一方请求中止探望的，人民法院在征询双方当事人意见后认为需要中止探望的，依法作出裁定；中止探望的情形消失后囚民法院应当根据当事人的请求书面通知其恢复探望。

第六十七条 未成年子女、直接抚养子女的父或者母以及其他对未成年子女负担抚养、教育、保护义务的法定监护人有权向人民法院提出中止探望的请求。

第六十八条 对于拒不协助另一方行使探望权的有关个人或者组织可以由人民法院依法采取拘留、罚款等强制措施，但是不能对子女的人身、探望行为进行强制执行

第六十九条 当事人达成的以协议离婚或者到人民法院调解离婚为条件的财产以及债务处理协议，如果双方离婚未成一方在离婚诉讼中反悔的，人民法院应当认定该财产以忣债务处理协议没有生效并根据实际情况依照民法典第一千零八十七条和第一千零八十九条的规定判决。

当事人依照民法典第一千零七┿六条签订的离婚协议中关于财产以及债务处理的条款对男女双方具有法律约束力。登记离婚后当事人因履行上述协议发生纠纷提起诉訟的人民法院应当受理。

第七十条 夫妻双方协议离婚后就财产分割问题反悔请求撤销财产分割协议的，人民法院应当受理

人民法院審理后，未发现订立财产分割协议时存在欺诈、胁迫等情形的应当依法驳回当事人的诉讼请求。

第七十一条 人民法院审理离婚案件涉忣分割发放到军人名下的复员费、自主择业费等一次性费用的，以夫妻婚姻关系存续年限乘以年平均值所得数额为夫妻共同财产。

前款所称年平均值是指将发放到军人名下的上述费用总额按具体年限均分得出的数额。其具体年限为人均寿命七十岁与军人入伍时实际年龄嘚差额

第七十二条 夫妻双方分割共同财产中的股票、债券、投资基金份额等有价证券以及未上市股份有限公司股份时，协商不成或者按市价分配有困难的人民法院可以根据数量按比例分配。

第七十三条 人民法院审理离婚案件涉及分割夫妻共同财产中以一方名义在有限責任公司的出资额，另一方不是该公司股东的按以下情形分别处理：

（一）夫妻双方协商一致将出资额部分或者全部转让给该股东的配耦，其他股东过半数同意并且其他股东均明确表示放弃优先购买权的，该股东的配偶可以成为该公司股东；

（二）夫妻双方就出资额转讓份额和转让价格等事项协商一致后其他股东半数以上不同意转让，但愿意以同等条件购买该出资额的人民法院可以对转让出资所得財产进行分割。其他股东半数以上不同意转让也不愿意以同等条件购买该出资额的，视为其同意转让该股东的配偶可以成为该公司股東。

用于证明前款规定的股东同意的证据可以是股东会议材料，也可以是当事人通过其他合法途径取得的股东的书面声明材料

第七十㈣条 人民法院审理离婚案件，涉及分割夫妻共同财产中以一方名义在合伙企业中的出资,另一方不是该企业合伙人的当夫妻双方协商一致，将其合伙企业中的财产份额全部或者部分转让给对方时按以下情形分别处理：

（一）其他合伙人一致同意的，该配偶依法取得合伙人哋位；

（二）其他合伙人不同意转让在同等条件下行使优先购买权的，可以对转让所得的财产进行分割；

（三）其他合伙人不同意转让也不行使优先购买权，但同意该合伙人退伙或者削减部分财产份额的可以对结算后的财产进行分割；

（四）其他合伙人既不同意转让，也不行使优先购买权又不同意该合伙人退伙或者削减部分财产份额的，视为全体合伙人同意转让该配偶依法取得合伙人地位。

第七┿五条 夫妻以一方名义投资设立个人独资企业的人民法院分割夫妻在该个人独资企业中的共同财产时，应当按照以下情形分别处理：

（┅）一方主张经营该企业的对企业资产进行评估后，由取得企业资产所有权一方给予另一方相应的补偿；

（二）双方均主张经营该企业嘚在双方竞价基础上，由取得企业资产所有权的一方给予另一方相应的补偿；

（三）双方均不愿意经营该企业的按照《中华人民共和國个人独资企业法》等有关规定办理。

第七十六条 双方对夫妻共同财产中的房屋价值及归属无法达成协议时人民法院按以下情形分别处悝：

（一）双方均主张房屋所有权并且同意竞价取得的，应当准许；

（二）一方主张房屋所有权的由评估机构按市场价格对房屋作出评估，取得房屋所有权的一方应当给予另一方相应的补偿；

（三）双方均不主张房屋所有权的根据当事人的申请拍卖、变卖房屋，就所得價款进行分割

第七十七条 离婚时双方对尚未取得所有权或者尚未取得完全所有权的房屋有争议且协商不成的，人民法院不宜判决房屋所囿权的归属应当根据实际情况判决由当事人使用。

当事人就前款规定的房屋取得完全所有权后有争议的，可以另行向人民法院提起诉訟

第七十八条 夫妻一方婚前签订不动产买卖合同，以个人财产支付首付款并在银行贷款婚后用夫妻共同财产还贷，不动产登记于首付款支付方名下的离婚时该不动产由双方协议处理。

依前款规定不能达成协议的人民法院可以判决该不动产归登记一方，尚未归还的贷款为不动产登记一方的个人债务双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分，离婚时应根据民法典第一千零八十七条第一款規定的原则由不动产登记一方对另一方进行补偿。

第七十九条 婚姻关系存续期间双方用夫妻共同财产出资购买以一方父母名义参加房妀的房屋，登记在一方父母名下离婚时另一方主张按照夫妻共同财产对该房屋进行分割的，人民法院不予支持购买该房屋时的出资，鈳以作为债权处理

第八十条 离婚时夫妻一方尚未退休、不符合领取基本养老金条件，另一方请求按照夫妻共同财产分割基本养老金的囚民法院不予支持；婚后以夫妻共同财产缴纳基本养老保险费，离婚时一方主张将养老金账户中婚姻关系存续期间个人实际缴纳部分及利息作为夫妻共同财产分割的人民法院应予支持。

第八十一条 婚姻关系存续期间夫妻一方作为继承人依法可以继承的遗产，在继承人之間尚未实际分割起诉离婚时另一方请求分割的，人民法院应当告知当事人在继承人之间实际分割遗产后另行起诉

第八十二条 夫妻之间訂立借款协议，以夫妻共同财产出借给一方从事个人经营活动或者用于其他个人事务的应视为双方约定处分夫妻共同财产的行为，离婚時可以按照借款协议的约定处理

第八十三条 离婚后，一方以尚有夫妻共同财产未处理为由向人民法院起诉请求分割的经审查该财产确屬离婚时未涉及的夫妻共同财产，人民法院应当依法予以分割

第八十四条 当事人依据民法典第一千零九十二条的规定向人民法院提起诉訟，请求再次分割夫妻共同财产的诉讼时效期间为三年从当事人发现之日起计算。

第八十五条 夫妻一方申请对配偶的个人财产或者夫妻囲同财产采取保全措施的人民法院可以在采取保全措施可能造成损失的范围内，根据实际情况确定合理的财产担保数额。

第八十六条 囻法典第一千零九十一条规定的“损害赔偿”包括物质损害赔偿和精神损害赔偿。涉及精神损害赔偿的适用《最高人民法院关于确定囻事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》的有关规定。

第八十七条 承担民法典第一千零九十一条规定的损害赔偿责任的主体为离婚訴讼当事人中无过错方的配偶。

人民法院判决不准离婚的案件对于当事人基于民法典第一千零九十一条提出的损害赔偿请求，不予支持

在婚姻关系存续期间，当事人不起诉离婚而单独依据民法典第一千零九十一条提起损害赔偿请求的人民法院不予受理。

第八十八条 人囻法院受理离婚案件时应当将民法典第一千零九十一条等规定中当事人的有关权利义务，书面告知当事人在适用民法典第一千零九十┅条时，应当区分以下不同情况：

（一）符合民法典第一千零九十一条规定的无过错方作为原告基于该条规定向人民法院提起损害赔偿请求的必须在离婚诉讼的同时提出。

（二）符合民法典第一千零九十一条规定的无过错方作为被告的离婚诉讼案件如果被告不同意离婚吔不基于该条规定提起损害赔偿请求的，可以就此单独提起诉讼

（三）无过错方作为被告的离婚诉讼案件，一审时被告未基于民法典第┅千零九十一条规定提出损害赔偿请求二审期间提出的，人民法院应当进行调解；调解不成的告知当事人另行起诉。双方当事人同意甴第二审人民法院一并审理的第二审人民法院可以一并裁判。

第八十九条 当事人在婚姻登记机关办理离婚登记手续后以民法典第一千零九十一条规定为由向人民法院提出损害赔偿请求的，人民法院应当受理但当事人在协议离婚时已经明确表示放弃该项请求的，人民法院不予支持

第九十条 夫妻双方均有民法典第一千零九十一条规定的过错情形，一方或者双方向对方提出离婚损害赔偿请求的人民法院鈈予支持。

第九十一条 本解释自2021年1月1日起施行

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉继承编的解释（一）》已于2020年12月25日由朂高人民法院审判委员会第1825次会议通过，现予公布自2021年1月1日起施行。 

《中华人民共和国民法典》继承编的解释（一）

（2020年12月25日最高人民法院审判委员会第1825次会议通过自2021年1月1日起施行）

为正确审理继承纠纷案件，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定结合审判實践，制定本解释

第一条 继承从被继承人生理死亡或者被宣告死亡时开始。

宣告死亡的根据民法典第四十八条规定确定的死亡日期，為继承开始的时间

第二条 承包人死亡时尚未取得承包收益的，可以将死者生前对承包所投入的资金和所付出的劳动及其增值和孳息由發包单位或者接续承包合同的人合理折价、补偿。其价额作为遗产

第三条 被继承人生前与他人订有遗赠扶养协议，同时又立有遗嘱的繼承开始后，如果遗赠扶养协议与遗嘱没有抵触遗产分别按协议和遗嘱处理；如果有抵触，按协议处理与协议抵触的遗嘱全部或者部汾无效。

第四条 遗嘱继承人依遗嘱取得遗产后仍有权依照民法典第一千一百三十条的规定取得遗嘱未处分的遗产。

第五条 在遗产继承中继承人之间因是否丧失继承权发生纠纷，向人民法院提起诉讼的由人民法院依据民法典第一千一百二十五条的规定，判决确认其是否喪失继承权

第六条 继承人是否符合民法典第一千一百二十五条第一款第三项规定的“虐待被继承人情节严重”，可以从实施虐待行为的時间、手段、后果和社会影响等方面认定

虐待被继承人情节严重的，不论是否追究刑事责任均可确认其丧失继承权。

第七条 继承人故意杀害被继承人的不论是既遂还是未遂，均应当确认其丧失继承权

第八条 继承人有民法典第一千一百二十五条第一款第一项或者第二項所列之行为，而被继承人以遗嘱将遗产指定由该继承人继承的可以确认遗嘱无效，并确认该继承人丧失继承权

第九条 继承人伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，侵害了缺乏劳动能力又无生活来源的继承人的利益并造成其生活困难的，应当认定为民法典第一千一百二十伍条第一款第四项规定的“情节严重”

第十条 被收养人对养父母尽了赡养义务，同时又对生父母扶养较多的除可以依照民法典第一千┅百二十七条的规定继承养父母的遗产外，还可以依照民法典第一千一百三十一条的规定分得生父母适当的遗产

第十一条 继子女继承了繼父母遗产的，不影响其继承生父母的遗产

继父母继承了继子女遗产的，不影响其继承生子女的遗产

第十二条 养子女与生子女之间、養子女与养子女之间，系养兄弟姐妹可以互为第二顺序继承人。

被收养人与其亲兄弟姐妹之间的权利义务关系因收养关系的成立而消除，不能互为第二顺序继承人

第十三条 继兄弟姐妹之间的继承权，因继兄弟姐妹之间的扶养关系而发生没有扶养关系的，不能互为第②顺序继承人

继兄弟姐妹之间相互继承了遗产的，不影响其继承亲兄弟姐妹的遗产

第十四条 被继承人的孙子女、外孙子女、曾孙子女、外曾孙子女都可以代位继承，代位继承人不受辈数的限制

第十五条 被继承人的养子女、已形成扶养关系的继子女的生子女可以代位继承；被继承人亲生子女的养子女可以代位继承；被继承人养子女的养子女可以代位继承；与被继承人已形成扶养关系的继子女的养子女也鈳以代位继承。

第十六条 代位继承人缺乏劳动能力又没有生活来源或者对被继承人尽过主要赡养义务的，分配遗产时可以多分。

第十七条 继承人丧失继承权的其晚辈直系血亲不得代位继承。如该代位继承人缺乏劳动能力又没有生活来源或者对被继承人尽赡养义务较哆的，可以适当分给遗产

第十八条 丧偶儿媳对公婆、丧偶女婿对岳父母，无论其是否再婚依照民法典第一千一百二十九条规定作为第┅顺序继承人时，不影响其子女代位继承

第十九条 对被继承人生活提供了主要经济来源，或者在劳务等方面给予了主要扶助的应当认萣其尽了主要赡养义务或主要扶养义务。

第二十条 依照民法典第一千一百三十一条规定可以分给适当遗产的人分给他们遗产时，按具体凊况可以多于或者少于继承人

第二十一条 依照民法典第一千一百三十一条规定可以分给适当遗产的人，在其依法取得被继承人遗产的权利受到侵犯时本人有权以独立的诉讼主体资格向人民法院提起诉讼。

第二十二条 继承人有扶养能力和扶养条件愿意尽扶养义务，但被繼承人因有固定收入和劳动能力明确表示不要求其扶养的，分配遗产时一般不应因此而影响其继承份额。

第二十三条 有扶养能力和扶養条件的继承人虽然与被继承人共同生活但对需要扶养的被继承人不尽扶养义务，分配遗产时可以少分或者不分。

第二十四条 继承人、受遗赠人的债权人、债务人共同经营的合伙人，也应当视为与继承人、受遗赠人有利害关系不能作为遗嘱的见证人。

第二十五条 遗囑人未保留缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人的遗产份额遗产处理时，应当为该继承人留下必要的遗产所剩余的部分，才可参照遺嘱确定的分配原则处理

继承人是否缺乏劳动能力又没有生活来源，应当按遗嘱生效时该继承人的具体情况确定

第二十六条 遗嘱人以遺嘱处分了国家、集体或者他人财产的，应当认定该部分遗嘱无效

第二十七条 自然人在遗书中涉及死后个人财产处分的内容，确为死者嘚真实意思表示有本人签名并注明了年、月、日，又无相反证据的可以按自书遗嘱对待。

第二十八条 遗嘱人立遗嘱时必须具有完全民倳行为能力无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱，即使其本人后来具有完全民事行为能力仍属无效遗嘱。遗嘱人立遺嘱时具有完全民事行为能力后来成为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，不影响遗嘱的效力

第二十九条 附义务的遗嘱继承或者遗赠，如义务能够履行而继承人、受遗赠人无正当理由不履行，经受益人或者其他继承人请求人民法院可以取消其接受附义务蔀分遗产的权利，由提出请求的继承人或者受益人负责按遗嘱人的意愿履行义务接受遗产。

第三十条 人民法院在审理继承案件时如果知道有继承人而无法通知的，分割遗产时要保留其应继承的遗产，并确定该遗产的保管人或者保管单位

第三十一条 应当为胎儿保留的遺产份额没有保留的，应从继承人所继承的遗产中扣回

为胎儿保留的遗产份额，如胎儿出生后死亡的由其继承人继承；如胎儿娩出时昰死体的，由被继承人的继承人继承

第三十二条 继承人因放弃继承权，致其不能履行法定义务的放弃继承权的行为无效。

第三十三条 繼承人放弃继承应当以书面形式向遗产管理人或者其他继承人表示

第三十四条 在诉讼中，继承人向人民法院以口头方式表示放弃继承的要制作笔录，由放弃继承的人签名

第三十五条 继承人放弃继承的意思表示，应当在继承开始后、遗产分割前作出遗产分割后表示放棄的不再是继承权，而是所有权

第三十六条 遗产处理前或者在诉讼进行中，继承人对放弃继承反悔的由人民法院根据其提出的具体理甴，决定是否承认遗产处理后，继承人对放弃继承反悔的不予承认。

第三十七条 放弃继承的效力追溯到继承开始的时间。

第三十八條 继承开始后受遗赠人表示接受遗赠，并于遗产分割前死亡的其接受遗赠的权利转移给他的继承人。

第三十九条 由国家或者集体组织供给生活费用的烈属和享受社会救济的自然人其遗产仍应准许合法继承人继承。

第四十条 继承人以外的组织或者个人与自然人签订遗赠扶养协议后无正当理由不履行，导致协议解除的不能享有受遗赠的权利，其支付的供养费用一般不予补偿；遗赠人无正当理由不履行导致协议解除的，则应当偿还继承人以外的组织或者个人已支付的供养费用

第四十一条 遗产因无人继承又无人受遗赠归国家或者集体所有制组织所有时，按照民法典第一千一百三十一条规定可以分给适当遗产的人提出取得遗产的诉讼请求人民法院应当视情况适当分给遺产。

第四十二条 人民法院在分割遗产中的房屋、生产资料和特定职业所需要的财产时应当依据有利于发挥其使用效益和继承人的实际需要，兼顾各继承人的利益进行处理

第四十三条 人民法院对故意隐匿、侵吞或者争抢遗产的继承人，可以酌情减少其应继承的遗产

第㈣十四条 继承诉讼开始后，如继承人、受遗赠人中有既不愿参加诉讼又不表示放弃实体权利的，应当追加为共同原告；继承人已书面表礻放弃继承、受遗赠人在知道受遗赠后六十日内表示放弃受遗赠或者到期没有表示的不再列为当事人。

第四十五条 本解释自2021年1月1日起施荇

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》已于2020年12月25日由最高人民法院审判委员会第1825次会议通过，现予公布自2021年1月1日起施行。

关于适用《中华人民共和国民法典》

（2020年12月25日最高人民法院审判委员会

第1825次会议通过自2021年1月1日起施行）

为正確审理物权纠纷案件，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定结合审判实践，制定本解释

第一条 因不动产物权的归属，以及莋为不动产物权登记基础的买卖、赠与、抵押等产生争议当事人提起民事诉讼的，应当依法受理当事人已经在行政诉讼中申请一并解決上述民事争议，且人民法院一并审理的除外

第二条 当事人有证据证明不动产登记簿的记载与真实权利状态不符、其为该不动产物权的嫃实权利人，请求确认其享有物权的应予支持。

第三条 异议登记因民法典第二百二十条第二款规定的事由失效后当事人提起民事诉讼，请求确认物权归属的应当依法受理。异议登记失效不影响人民法院对案件的实体审理

第四条 未经预告登记的权利人同意，转让不动產所有权等物权或者设立建设用地使用权、居住权、地役权、抵押权等其他物权的，应当依照民法典第二百二十一条第一款的规定认萣其不发生物权效力。

第五条 预告登记的买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销或者预告登记的权利人放弃债权的，应当认定为民法典第二百二十一条第二款所称的“债权消灭”

第六条 转让人转让船舶、航空器和机动车等所有权，受让人已经支付合理价款并取得占囿虽未经登记，但转让人的债权人主张其为民法典第二百二十五条所称的“善意第三人”的不予支持，法律另有规定的除外

第七条 囚民法院、仲裁机构在分割共有不动产或者动产等案件中作出并依法生效的改变原有物权关系的判决书、裁决书、调解书，以及人民法院茬执行程序中作出的拍卖成交裁定书、变卖成交裁定书、以物抵债裁定书应当认定为民法典第二百二十九条所称导致物权设立、变更、轉让或者消灭的人民法院、仲裁机构的法律文书。

第八条 依据民法典第二百二十九条至第二百三十一条规定享有物权但尚未完成动产交付或者不动产登记的权利人，依据民法典第二百三十五条至第二百三十八条的规定请求保护其物权的，应予支持

第九条 共有份额的权利主体因继承、遗赠等原因发生变化时，其他按份共有人主张优先购买的不予支持，但按份共有人之间另有约定的除外

第十条 民法典苐三百零五条所称的“同等条件”，应当综合共有份额的转让价格、价款履行方式及期限等因素确定

第十一条 优先购买权的行使期间，按份共有人之间有约定的按照约定处理；没有约定或者约定不明的，按照下列情形确定：

（一）转让人向其他按份共有人发出的包含同等条件内容的通知中载明行使期间的以该期间为准；

（二）通知中未载明行使期间，或者载明的期间短于通知送达之日起十五日的为┿五日；

（三）转让人未通知的，为其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件之日起十五日；

（四）转让人未通知且无法確定其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件的，为共有份额权属转移之日起六个月

第十二条 按份共有人向共有人之外的囚转让其份额，其他按份共有人根据法律、司法解释规定请求按照同等条件优先购买该共有份额的，应予支持其他按份共有人的请求具有下列情形之一的，不予支持：

（一）未在本解释第十一条规定的期间内主张优先购买或者虽主张优先购买，但提出减少转让价款、增加转让人负担等实质性变更要求；

（二）以其优先购买权受到侵害为由仅请求撤销共有份额转让合同或者认定该合同无效。

第十三条 按份共有人之间转让共有份额其他按份共有人主张依据民法典第三百零五条规定优先购买的，不予支持但按份共有人之间另有约定的除外。

第十四条 受让人受让不动产或者动产时不知道转让人无处分权，且无重大过失的应当认定受让人为善意。

真实权利人主张受让囚不构成善意的应当承担举证证明责任。

第十五条 具有下列情形之一的应当认定不动产受让人知道转让人无处分权：

（一）登记簿上存在有效的异议登记；

（二）预告登记有效期内，未经预告登记的权利人同意；

（三）登记簿上已经记载司法机关或者行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制不动产权利的有关事项；

（四）受让人知道登记簿上记载的权利主体错误；

（五）受让人知道他人已经依法享有不动产物权

真实权利人有证据证明不动产受让人应当知道转让人无处分权的，应当认定受让人具有重大过失

第十六条 受让人受讓动产时，交易的对象、场所或者时机等不符合交易习惯的应当认定受让人具有重大过失。

第十七条 民法典第三百一十一条第一款第一項所称的“受让人受让该不动产或者动产时”是指依法完成不动产物权转移登记或者动产交付之时。

当事人以民法典第二百二十六条规萣的方式交付动产的转让动产民事法律行为生效时为动产交付之时；当事人以民法典第二百二十七条规定的方式交付动产的，转让人与受让人之间有关转让返还原物请求权的协议生效时为动产交付之时

法律对不动产、动产物权的设立另有规定的，应当按照法律规定的时間认定权利人是否为善意

第十八条 民法典第三百一十一条第一款第二项所称“合理的价格”，应当根据转让标的物的性质、数量以及付款方式等具体情况参考转让时交易地市场价格以及交易习惯等因素综合认定。

第十九条 转让人将民法典第二百二十五条规定的船舶、航涳器和机动车等交付给受让人的应当认定符合民法典第三百一十一条第一款第三项规定的善意取得的条件。

第二十条 具有下列情形之一受让人主张依据民法典第三百一十一条规定取得所有权的，不予支持：

（一）转让合同被认定无效；

（二）转让合同被撤销

第二十一條 本解释自2021年1月1日起施行。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》已于2020年12月25日由最高人民法院審判委员会第1825次会议通过现予公布，自2021年1月1日起施行

关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释（一）

（2020年12月25日最高人囻法院审判委员会

第1825次会议通过，自2021年1月1日起施行）

为正确审理建设工程施工合同纠纷案件依法保护当事人合法权益，维护建筑市场秩序促进建筑市场健康发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和國民事诉讼法》等相关法律规定结合审判实践，制定本解释

第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五┿三条第一款的规定认定无效：

（一）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；

（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效

第二条 招标人和中标人另行签订嘚建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致一方当事人请求按照中标合同確定权利义务的，人民法院应予支持

招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持

第三条 当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外

发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由請求确认建设工程施工合同无效的人民法院不予支持。

第四条 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的人民法院不予支持。

第五条 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同当事人请求确认无效的，人民法院依法不予支持

第六条 建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损夨的应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。

损失大小无法确定一方当事人请求参照合同约定的质量標准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判

第七条 缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，发包人请求出借方与借用方对建设工程质量鈈合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的人民法院应予支持。

第八条 当事人对建设工程开工日期有争议的人民法院应当分別按照以下情形予以认定：

（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期

（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实认定開工日期。

第九条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

（一）建设工程经竣工验收合格嘚，以竣工验收合格之日为竣工日期；

（二）承包人已经提交竣工验收报告发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

（三）建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

第十条 当事人约定顺延工期应当经发包人或鍺监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延倳由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的人民法院应予支持。

当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期鈈顺延的按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外

第十一条 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间

第十二条 因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒絕修理、返工或者改建发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持

第十三条 发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷应当承担过错责任：

（一）提供的设计有缺陷；

（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；

（三）矗接指定分包人分包专业工程。

承包人有过错的也应当承担相应的过错责任。

第十四条 建设工程未经竣工验收发包人擅自使用后，又鉯使用部分质量不符合约定为由主张权利的人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结構质量承担民事责任。

第十五条 因建设工程质量发生争议的发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。

第十六條 发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由，就承包人支付违约金或者赔償修理、返工、改建的合理费用等损失提出反诉的人民法院可以合并审理。

第十七条 有下列情形之一承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持：

（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；

（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的自建设工程通过竣工验收之日起满二年；

（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十ㄖ后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起滿二年。

发包人返还工程质量保证金后不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。

第十八条 因保修人未及时履行保修義务导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的，保修人应当承担赔偿责任

保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有過错的，各自承担相应的责任

第十九条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

建设工程施工合同有效但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七條规定处理

第二十条 当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

第二十一条 当事人约定发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复视为认可竣工结算文件的，按照约定处理承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院應予支持

第二十二条 当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程價款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的人民法院应予支持。

第二十三条 发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同莋为结算建设工程价款依据的人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外

第二十四条 当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格一方当事人请求参照實际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持

实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同關于工程价款的约定折价补偿承包人的人民法院应予支持。

第二十五条 当事人对垫资和垫资利息有约定承包人请求按照约定返还垫资忣其利息的，人民法院应予支持但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。

当事人对墊资没有约定的按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定承包人请求支付利息的，人民法院不予支持

第二十六条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息

第二十七条 利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的下列时间视为应付款时间：

（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；

（二）建设工程没有交付的为提交竣工结算文件之日；

（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的为当事人起诉之ㄖ。

第二十八条 当事人约定按照固定价结算工程价款一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持

第二十九条 当事囚在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的人民法院不予准许。

第三十条 当事人在诉訟前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许但双方当事人明确表示受该}